Образец (Примерный). Договор поставки товара (поставка со сдачей товара перевозчику и
страхованием товара)
ДОГОВОР N _____
поставки товара
г. ______________ "___"________ 200_ г.
_____________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование организации)
"Поставщик", в лице _____________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании ____________________________________, с одной стороны, и
__________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование организации)
"Покупатель", в лице ____________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю ________________ (далее по тексту "Товар") по согласованному заказу Покупателя,
а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенные Договором
денежные средства (цену).
2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
2.1. Ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая сумма Договора определяются
Поставщиком и Покупателем и отражаются в утвержденном Сторонами заказе, который является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказ утверждается путем составления одного документа, подписанного
уполномоченными представителями Сторон, либо путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. В случае обмена
письменными документами заказ считается утвержденным, если из содержания документов можно
сделать однозначный вывод о согласовании Сторонами условий о количестве, ассортименте,
цене поставляемого Товара, а также при необходимости - о других существенных условиях
поставки Товара.
2.3. Поставщик обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованных
Сторонами количестве и ассортименте.
2.4. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока
действия соглашения о цене Товара не допускается, кроме случая, предусмотренного в п. 5.1
настоящего Договора.
2.5. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах
соответствия или других документах, определяющих качество Товара.
2.6. Проверка качества Товара производится Покупателем при получении Товара от
Поставщика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Обеспечить резервирование Товара после поступления от Покупателя заказа на
Товар в течение срока, указанного в п. 5.1 настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечить доставку Товара до местонахождения транспортной организации и
обеспечить отправку Товара по адресу, указанному Покупателем в отгрузочной разнарядке, на
имя указанного Покупателем получателя.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Дать распоряжение получателю Товара на осуществление проверки при приемке
Товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие
документы (накладную и т.д.).
3.2.2. Оплатить Товар в срок, установленный в п. 4.1 настоящего Договора.
3.2.3. Предоставить Поставщику в течение _______ дней после утверждения Сторонами
заказа на Товар отгрузочную разнарядку с указанием получателя, имеющего право на
получение Товара.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Требовать от Покупателя документ, подтверждающий произведенную Покупателем
оплату Товара (платежное поручение и т.д.).
3.3.2. В случае нарушения срока, предусмотренного п. 5.1 настоящего Договора,
отказаться от поставки Товара либо пересмотреть стоимость поставляемой партии Товара.
3.3.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения срока
оплаты Товара.
3.4. Покупатель вправе:
3.4.1. После произведенной им оплаты требовать от Поставщика доставки Товара до
местонахождения транспортной организации и отправки его получателю, указанному в
отгрузочной разнарядке.
3.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае несоблюдения
Продавцом условий, предусмотренных п. 3.1.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Покупатель осуществляет 100% предоплату Товара путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение _______ дней после утверждения Сторонами
заказа на поставляемую партию Товара.
4.2. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Поставщику платежное
поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по накладной, счету N _______ от
"___"_______ 200_ г. и т.д.) и с исполнением банка, которое должно быть передано по факсу
___________.
5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. При поступлении от Покупателя заказа на Товар он резервируется Поставщиком за
Покупателем. Срок, на который Товар может быть зарезервирован, не может превышать _____
дней. Если в течение этого срока оплата Товара Покупателем не будет произведена,
Поставщик будет иметь право на односторонний отказ от поставки Товара либо на
односторонний пересмотр стоимости соответствующей партии Товара.
5.2. Поставка Товара осуществляется транспортной организацией за счет Покупателя.
Доставка Товара до местонахождения транспортной организации производится силами и
средствами Поставщика в течение _____ после подтверждения Покупателем факта оплаты Товара
способом, указанным в п. 4.2.
5.3. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи
Товара получателю в соответствии с отгрузочной разнарядкой вместе с сертификатами
качества.
В случае несоответствия количества или ассортимента Товара настоящему Договору в
накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте
Товара.
5.4. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента
подписания получателем Товара, указанным в отгрузочной разнарядке, товарной накладной.
5.5. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при
условии бережного с ним обращения.
5.6. Право собственности на купленный Товар переходит к Покупателю с момента передачи
Товара представителю транспортной организации. Риск случайной гибели несет собственник в
соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или
настоящего Договора не принимает Товар или отказывается его принять, Поставщик вправе
потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от исполнения Договора, при этом
возврату подлежит лишь ____% от перечисленной Покупателем в качестве предоплаты суммы.
6.2. При необоснованном отказе от приемки Товара Покупатель возмещает Поставщику
убытки в виде упущенной выгоды, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты.
6.3. Товар, не соответствующий согласованному Сторонами условию об ассортименте и
количестве, считается принятым, если Покупатель в течение ________ дней после его
получения не сообщит Поставщику о своем отказе от Товара.
6.4. Если Покупатель не отказался от Товара, ассортимент и количество которого не
соответствуют данному Договору, он обязан согласовать с Поставщиком в течение __ дней
цену принятого Товара.
6.5. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый
день просрочки от стоимости неоплаченного Товара.
6.6. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в
установленном законе порядке. Возмещению подлежат убытки в виде реального ущерба и
упущенной выгоды. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.
6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств
Поставщик вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон,
которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая объявленную или
фактическую войну, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
8.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде __________________.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до "___"_____________ 200_ г.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными
представителями Сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Покупатель: __________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик: Покупатель:
___________________ ___________________
М.П. М.П.
|
