Образец (Примерный). Договор поставки мебели
ДОГОВОР N _______
поставки мебели
г. __________________
"___"_________ 200_ г.
______________, именуем____ в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и
______________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется разместить заказ на изготовление, доставить и передать в
собственность Заказчику мебель, изготовленную в соответствии с параметрами заказа, а
Заказчик обязуется принять и оплатить вышеупомянутую мебель.
2. ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА
2.1. Для осуществления заказа сторонами используется конкретная модель мебели базового
названия. Затем в элементы модели базового названия могут быть внесены изменения по
письменному согласованию сторон. Оформление комплектации производится путем составления
Спецификации из отдельных элементов (Приложение N 1 к настоящему Договору) с
проставлением даты согласования и подписей сторон. Окончательным считается вариант
Спецификации с более поздней датой, если сторонами письменно не установлено иное.
2.2. Общий вид, расположение и компоновка заказанной мебели фиксируются сторонами в
эскизе (Приложение N 2 к настоящему Договору) с проставлением даты согласования и
подписей сторон. Окончательным считается вариант Спецификации с более поздней датой, если
сторонами письменно не установлено иное.
3. СТОИМОСТЬ МЕБЕЛИ И УСЛУГ ПОСТАВЩИКА
3.1. Общая сумма Договора в соответствии со Спецификацией составляет рублевый
эквивалент __________________ долл. США.
3.2. Стоимость мебели составляет рублевый эквивалент ______________ долл. США.
3.3. Стоимость услуг Поставщика по размещению заказа на изготовление и по доставке
мебели на склад Поставщика в г. ___________ составляет рублевый эквивалент ___________
долл. США.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПО ОПЛАТЕ
4.1. Заказчик осуществляет предоплату в размере ___% стоимости мебели и ___% от
стоимости услуг Поставщика по п.п. 3.2, 3.3 настоящего Договора в день подписания
настоящего Договора.
4.2. Оставшиеся __% от стоимости мебели и __% от стоимости услуг Поставщика по п.п. 3.
2, 3.3 настоящего Договора Заказчик оплачивает Поставщику в течение _______ дней с
момента извещения Поставщиком Заказчика о прибытии мебели на склад Поставщика в г.
________________.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
5.1. Поставщик осуществляет доставку заказанной мебели на свой склад в г.
________________ в срок не позднее ______ рабочих дней со дня составления окончательного
варианта Спецификации по п. 2.1 (при условии предоплаты в соответствии с п. 4.1
настоящего Договора).
5.2. Поставщик письменно или телеграммой извещает Заказчика о доставке мебели на свой
склад в г. _______________.
6. ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Поставщик окажет услугу по доставке мебели по адресу Заказчика в г.
______________ не позднее ______ рабочих дней с момента оплаты Заказчиком стоимости этой
доставки при условии достижения согласия о стоимости этой услуги.
7. СБОРКА И УСТАНОВКА МЕБЕЛИ
7.1. Поставщик окажет услугу по сборке и установке мебели по адресу Заказчика в г.
___________________ не позднее _________ рабочих дней с момента оплаты Заказчиком
стоимости этой сборки и установки при условии достижения согласия сторон о стоимости этой
услуги.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения Поставщиком сроков, предусмотренных в п. 5.1 настоящего
Договора, Поставщик выплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере
___% от суммы предоплаты.
8.2. В случае, если доставка мебели на склад Поставщика произведена своевременно, а
Заказчик, извещенный Поставщиком, не выполнил свои обязательства по п. 4.2, Заказчик
выплачивает Поставщику за каждый день просрочки неустойку в размере ___% от недоплаченной
по п. 4.2 суммы.
В случае, если Заказчик не выполнит свои обязательства по п. 4.2 в течение _______
дней, исчисление неустойки прекращается, а Поставщик вправе реализовать мебель по своему
усмотрению. При этом Поставщик возвращает Заказчику сумму предоплаты за вычетом суммы
неустойки по настоящему пункту. В случае, если Заказчик потребует от Поставщика вернуть
сумму своей предоплаты по п. 4.1 настоящего Договора (после осуществления предоплаты),
Поставщик возвращает Заказчику сумму предоплаты за вычетом неустойки в размере ___% от
общей суммы Договора, предусмотренной п. 3.1 настоящего Договора.
8.3. В случае достижения сторонами соглашения о доставке по адресу Заказчика по п.п. 6.
1 и 9.2 или по сборке и установке по п.п. 7.1 и 9.3 Поставщик выплачивает Заказчику
неустойку за каждый день просрочки _____________ от стоимости услуги.
8.4. В случае, если доставка по п. 5.1 осуществлена своевременно, но какая-либо из
позиций Спецификации (несколько позиций) оказалась с механическими повреждениями или не
соответствующей Спецификации, Поставщик обязуется произвести ее замену за свой счет в
течение __________ рабочих дней со дня составления отметки в Спецификации в графе
"изменения" о необходимости замены.
В случае превышения этого срока Поставщик за каждый день просрочки выплачивает
Заказчику неустойку в размере ____% от стоимости услуги по п. 3.3 настоящего Договора.
8.5. В случае если стороны не придут к согласию, материалы по данному конфликту
передаются для его разрешения в Арбитражный суд г. ___________.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Сроки, предусмотренные настоящим Договором, автоматически продлеваются на время
национальных праздников и каникул изготовителя и Поставщика, а также на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Стоимость услуги по доставке по адресу Заказчика согласована в размере рублевого
эквивалента ________ долл. США. Предоплата ___% (_______________).
9.3. Стоимость услуг по сборке и установке мебели согласована в размере рублевого
эквивалента _______________ долл. США. Предоплата ___% (_________). Сдача услуг
фиксируется актом.
9.4. В случае, если Заказчик не воспользуется возможностью предоставления услуг
Поставщиком по п.п. 6.1 и 9.2 настоящего Договора, Заказчик обязан самостоятельно вывезти
мебель со склада Поставщика в г. _________________ в течение _______ дней с момента его
извещения Поставщиком по п. 5.1. По истечении этого срока Поставщик снимает с себя
ответственность за дефекты, возникшие в процессе хранения.
9.5. Приемка по количеству осуществляется путем записи о доставке в каждой позиции
Спецификации (п. 2.1 настоящего Договора) с проставлением даты приемки и подписей сторон.
Если позиция не доставлена, то дата не проставляется, делается запись "не доставлено" и
проставляются подписи сторон. Если позиция доставлена, но оказалась с механическими
повреждениями или не соответствует Спецификации (п. 8.4 настоящего Договора), то делается
отметка о необходимости замены в Спецификации (Приложение N 1).
9.6. Претензии по качеству доставленной мебели в виде отметки о необходимости замены в
Спецификации (Приложение N 1) могут быть предъявлены в течение ______ дней с момента
передачи мебели Заказчику.
9.7. Поставщик оставляет за собой право досрочной поставки.
10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
11.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае,
если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены
печатями сторон.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Заказчик: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: _______________/__________________
М.П.
Поставщик:_______________/__________________
М.П.
|
Типовые бланки