Образец (Примерный). Договор поставки товара по отгрузочным разнарядкам (товар
изготавливается продавцом; поставляется путем сдачи транспортной организации;
доставляется железнодорожным транспортом)
ДОГОВОР N _______
поставки товара по отгрузочным разнарядкам
(товар изготавливается Поставщиком; поставляется путем сдачи
транспортной организации; доставляется
железнодорожным транспортом)
г. ___________________
"___"__________ 200_ г.
___________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________, действующего на
основании __________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем
"Покупатель", в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором в течение срока его действия Поставщик
обязуется изготавливать и передавать товар по согласованной номенклатуре получателям в
соответствии с указаниями Покупателя, а Покупатель обязуется обеспечить надлежащую
приемку товара и оплачивать его в размере и порядке, предусмотренных настоящим Договором.
2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Наименование, цена единицы, количество товара и общая сумма Договора, требования
к качеству и комплектности товара определяются Поставщиком по согласованию с Покупателем
и отражаются в утвержденном сторонами заказе, который является неотъемлемой частью
настоящего Договора. Заказ подписывается уполномоченными представителями сторон и
скрепляется печатями. При необходимости стороны вправе в заказе согласовать также иные
условия.
2.2. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах
соответствия или других документах, определяющих качество товара.
2.3. Проверка качества, комплектности товара, а также упаковки (тары) производится
Покупателем либо получателем в установленном порядке после прибытия товара на станцию
назначения. При этом Покупатель (получатель) обязан в течение ____ дней письменно
уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях товара условиям Договора. Если такое
уведомление от Покупателя к Поставщику не поступит в течение _____ дней с даты прибытия
товара на станцию назначения, то считается, что Поставщик надлежащим образом выполнил
условия Договора, касающиеся качества, количества, комплектности, тары (упаковки) и
сроков поставки.
2.4. Увеличение Поставщиком цены товара в одностороннем порядке в течение срока
действия настоящего Договора не допускается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать производство товара,
являющегося предметом настоящего Договора, в количестве, необходимом для полного
выполнения своих обязательств перед Покупателем.
3.1.2. Осуществлять поставку товара в установленные в заказе на поставку сроки.
3.1.3. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или
делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара
3.1.4. Поставлять товар надлежащего качества.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Обеспечивать приемку товара соответствующими получателями после его прибытия на
станцию назначения.
3.2.2. Оплачивать приобретаемый товар в порядке и сроки, установленные в настоящем
Договоре.
3.2.3. Предоставлять Поставщику отгрузочные разнарядки не позднее чем за _____ дней до
отправки соответствующей партии товара.
3.3. Поставщик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего
Договора в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты, непредставления отгрузочных
разнарядок в течение более чем _____ календарных месяцев, а также в других случаях,
предусмотренных законом и настоящим Договором.
3.4. Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего
Договора, в случае если __% товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества с
недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя или указанного
Покупателем иного получателя товара срок, а также неоднократного нарушения сроков
поставки. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения
Договора и в других, предусмотренных законом и Договором случаях.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата товара производится Покупателем на основании счетов, выставляемых
Поставщиком в течение ____ дней после получения Покупателем счета. Счета выставляются
Поставщиком в течение ___ дней после получения от Покупателя соответствующей отгрузочной
разнарядки.
4.2. Поставщик вправе не производить отгрузку товара по соответствующей отгрузочной
разнарядке, если к дате очередной отгрузки за Покупателем будет числиться задолженность
по предыдущим отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки соответствующей партии
товара по отгрузочной разнарядке будет считаться следующий рабочий день после погашения
Поставщиком соответствующей задолженности.
4.3. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставлять Поставщику по факсу
копии платежных поручений с обязательным указанием цели платежа (оплата по договору N
_____ от "__"_________ 200_ г., счету N ________ от "__"_______ 200_ г. и т.д.).
5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Поставщик отгружает товар получателям согласно указаниям Покупателя на основании
отгрузочных разнарядок, подписанных Покупателем. В разнарядках должны быть указаны
отгрузочные реквизиты получателя, наименование, количество товара, даты составления и
отправки разнарядки Продавцу и другие необходимые сведения.
5.2. Отгрузочные разнарядки предоставляются Покупателем не реже ___ и не чаще ____ раз
в месяц. Количество подлежащего отправке товара по одной разнарядке не должно быть менее
_____ и более ______ единиц товара.
5.3. При поступлении от Покупателя отгрузочной разнарядки соответствующее количество
товара надлежащим образом упаковывается и резервируется за Покупателем. Отправка партии
товара осуществляется по указанным в отгрузочной разнарядке реквизитам в течение _____
после получения разнарядки.
5.4. Соответствующая партия товара по количеству, качеству и комплектности должна
соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.
5.5. Обязательства Поставщика по поставке соответствующей партии товара считаются
выполненными с даты сдачи товара транспортной организации при условии отправки товара по
транспортным реквизитам Получателя, указанным в соответствующей отгрузочной разнарядке.
5.6. Приемка товара осуществляется указанным в отгрузочной разнарядке получателем либо
уполномоченным представителем Покупателя в соответствии с принятыми на железной дороге
правилами.
5.7. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при
условии бережного с ним обращения.
5.8. Право собственности на соответствующую партию товара переходит к Покупателю после
оплаты им этой партии товара.
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара несет Покупатель с момента
передачи Поставщиком товара транспортной организации для отправки Получателю.
5.9. Доставка товара получателям осуществляется железнодорожным транспортом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность,
установленную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
6.2. В случаях, когда Покупатель (получатель) не принимает товар без законных на то
оснований, Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора. При этом Покупатель обязан
уплатить Поставщику штраф в размере ___% от стоимости товара, оплатить Поставщику расходы
по транспортировке и хранению товара в полном объеме и возместить убытки в виде
неполученной прибыли от продажи товара. При этом при исчислении неполученной прибыли
стороны исходят из того, что она составляет не менее ____% от стоимости соответствующей
партии товара.
6.3. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый
день просрочки от стоимости неоплаченного товара. При этом общая сумма пени не может
превышать подлежащей оплате стоимости товара.
6.4. За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню из расчета ____%
от стоимости соответствующей партии товара за каждый день просрочки. При этом общая
сумма пени не может превышать стоимости непоставленной в срок партии товара.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под
которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия
властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры по настоящему Договору стороны будут по возможности решать путем
переговоров.
8.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде __________________.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и
действует до "___"_________ 200_ г.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны
руководствуются положениями действующего законодательства РФ.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными
представителями сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Покупатель: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик Покупатель
___________________ ____________________
М.П. М.П.
|
