Образец (Примерный). Договор поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом
с железнодорожной станции)
ДОГОВОР ПОСТАВКИ N. ______
(поставка товара осуществляется самовывозом
с железнодорожной станции)
г. _______________ "___"__________ 200_ г.
____________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице
____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _____________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице
________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор поставки товара о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на
условиях, определенных настоящим договором, ________________ (далее именуем__ "Товар") в
количестве _____________.
1.2. Поставка Товара осуществляется партиями по ____________ каждая: по одной партии в
_________ (месяц, квартал и т.д.).
1.3. Передача Товара Покупателю осуществляется по накладным.
1.4. Товар от Поставщика может быть передан по указанию Покупателя третьему лицу. В
этом случае указанное третье лицо подписывает товарные накладные и на его имя Покупатель
выдает доверенность на получение Товара.
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Цена единицы Товара составляет ____________ руб., в том числе НДС ___% -
_________ руб., за ______________.
2.2. Общая сумма договора составляет ____________ рублей, включая ___% НДС.
2.3. Количество и цена Товара указываются в накладных и счетах - фактурах.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель обязан:
3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего договора.
3.1.2. В течение ____ дней с момента подписания накладных и получения от Поставщика
доверенности на получение Товара произвести разгрузку Товара из железнодорожных вагонов
или иным образом распорядиться Товаром.
3.1.3. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по
количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы
(накладную и т.д.).
3.2. Поставщик обязан:
3.2.1. Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим
договором.
3.2.2. Обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 7.1 настоящего договора.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. В течение _____ дней с момента подписания настоящего договора и выставления
Поставщиком счета Покупатель вносит предоплату в размере ____% от стоимости Товара,
указанной в п. 2.2 договора. Оставшуюся стоимость Товара Покупатель должен оплатить в
течение ___ банковских дней с момента поставки Товара Покупателю.
4.2. Оплата производится на основании счета, выставленного Поставщиком.
4.3. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем
безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления
денежных средств на счет Поставщика.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем товарных
накладных.
5.2. Поставка Товара осуществляется самовывозом со станции _____.
5.3. Товар находится в крытых железнодорожных вагонах. Разгрузка вагонов
осуществляется за счет средств Покупателя.
5.4. Поставщик одновременно с подписанием накладных на Товар выдает Покупателю
доверенность на получение Товара в количестве и ассортименте, указанных в накладных на
Товар.
5.5. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара указанному в накладных
Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика и составить в 2-х
экземплярах акт о недостаче.
5.6. Поставщик возмещает Покупателю недостачу Товара при последующих поставках или в
порядке, определенном дополнительным соглашением сторон.
6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
6.1. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим
гражданским законодательством России.
6.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент
поставки Товара.
7. ПРИЕМКА ТОВАРА
7.1. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами качества и
количества, которые Поставщик передает Покупателю на каждую партию Товара.
7.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке
Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе в течение ____ (__________________) дней
заявить Поставщику претензию по качеству Товара.
7.3. Претензия по качеству Товара оформляется путем составления с участием
представителя Поставщика рекламационного акта.
7.4. Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества определяется
дополнительным соглашением сторон.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню) за задержку исполнения
условий п. 4.1 настоящего договора в размере _______% от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки.
8.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств.
8.4. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате
ненадлежащего исполнения Покупателем настоящего договора, в том числе в результате
нарушения срока, предусмотренного в подп. 3.1.2 договора.
8.5. В случае нарушения Покупателем сроков и порядка оплаты Товара Поставщик вправе в
одностороннем порядке перевести Покупателя на условия отгрузки Товара по предоплате.
8.6. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия.
8.7. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по договору.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего
договора, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде г. __________.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
10.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Покупатель: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик: Покупатель:
________________/____________ ___________________/_______________
М.П. М.П.
----
|
