Образец (Примерный). Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между
предприятиями)
ДОГОВОР ПОДРЯДА N ___
на выполнение работ по производству продукции
(между предприятиями)
г. _______________ "___"___________ 200_ г.
______________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование предприятия)
"Подрядчик", в лице _____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________, с одной
(Устава, положения)
стороны, и _______________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование предприятия)
"Заказчик", в лице _________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О.)
на основании __________________________________, с другой стороны,
(Устава, положения)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию
__________________________________________________________________
(указать, какую именно)
своими силами и средствами из материала Заказчика. Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненную работу.
1.2. Срок действия договора с _______________ по ____________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа
________________.
2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно
поданной заявке. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.
2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один
раз в месяц ____ числа партиями по _________ полномочному представителю Заказчика.
2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.
2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым
представителями сторон.
3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного
Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае
индивидуально.
3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет
Подрядчика в течение _________ дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за
каждый день просрочки пеню в размере ___% от стоимости работ (включая стоимость
материала).
4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в
размере ___% от стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки.
Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии
Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и
т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный
Подрядчиком ущерб.
4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-
приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.
При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой
цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не
позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.
4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное
одним из названных актов.
В акте должно быть наряду с другими данными отмечено: количество экземпляров,
подвергавшихся проверке; характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ;
сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции
доброкачественной.
4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других
условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик
вправе потребовать уплаты неустойки в размере ___% от стоимости некачественно выполненной
продукции.
4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает
Подрядчику пеню в размере ______% от стоимости заказа за каждый день просрочки.
4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по
ее вине убытки за вычетом из них неустойки (пени).
4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры
передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
5.2. Юридические адреса сторон:
Заказчик: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Подрядчик: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: Подрядчик:
_________________________ ________________________
М.П. М.П.
|
