Образец (Примерный). Договор подряда общего типа (с указанием приблизительной
цены)
ДОГОВОР ПОДРЯДА N ____
общего типа
(с указанием приблизительной цены)
г. _____________ "___"_________ _200_ г.
_____________________________________, именуем___ в дальнейшем
(полное наименование организации)
"Заказчик", в лице _____________________________, действующ____ на
(должность, Ф.И.О.)
основании ____________________________________, с одной стороны, и
_____________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик",
(полное наименование организации)
в лице _______________________________, действующ____ на основании
(должность, Ф.И.О.)
___________________________, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из
материалов собственными либо привлеченными силами и средствами)
работы по __________________ в соответствии с условиями настоящего
договора, заданием Заказчика, технической документацией и сметой
в сроки, предусмотренные планом-графиком работ и иными
документами, являющимися Приложениями к настоящему договору, а
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную
настоящим договором цену.
1.2. Виды работ по ________________, производимые Подрядчиком,
устанавливаются в Приложении N __ (Спецификации), являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Право Подрядчика осуществлять предусмотренные настоящим
договором _______________________ работы подтверждается следующими
документами:
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
1.4. Техническая документация составляется Подрядчиком на
основании отдельного договора на выполнение проектных работ.
1.5. Техническая документация, смета и план-график должны быть
согласованы сторонами не позднее ___________ дней со дня
подписания настоящего договора. Согласование технической
документации и сметы оформляется актом. План-график выполнения
работ подписывается сторонами не позднее ______ дней после
согласования технической документации и сметы.
1.6. Техническая документация включает в себя:
- _______________, который включает в себя следующие сведения:
_________________________________________________________________;
- _______________, который включает в себя следующие сведения:
_________________________________________________________________.
1.7. Сметная документация (смета) включает в себя следующие
документы: ______________________________________________________.
1.8. Техническая документация, приблизительная смета и
план-график работ являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
Примечание. Неотъемлемой частью настоящего договора будут
также являться любые другие документы, подписанные сторонами
(уполномоченными представителями сторон), которые будут обозначены
как Приложения к настоящему договору.
1.9. Подрядчик обязуется завершить и сдать работу по ________,
готов__ к эксплуатации, в предусмотренном настоящим договором
порядке и сроки.
1.10. Заказчик обязуется на период _____________ работ и иных,
связанных со ____________________ работ предоставить в пользование
Подрядчику под ________________________, _________________________
(указать вид работ)
_________________________________________________________________,
(указать, что передает Заказчик)
а также оказать Подрядчику иное содействие в работе.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ________________ надлежащего
качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему,
и сдать работу Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную
эксплуатацию.
2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить:
- производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и
техническими условиями, а также в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими
чертежами и иной технической документацией;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной
эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из материалов ________, своими
силами и средствами. Состав материалов указывается в Спецификации.
Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих
сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за ____ дней до начала
производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать
необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику,
уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов.
Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и
расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании
материала, а также возвратить его остаток либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену
работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
2.1.4. Подрядчик обязан вывезти _____________ (до приемки работ, в ____-дневный срок
со дня приемки работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и
материалы.
2.1.5. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору
субподрядчиков.
2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или
оборудования;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы
либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в подп. 2.1.6
настоящего договора, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в
договоре срока, а при его отсутствии - разумного срока для ответа на предупреждение или
несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при
предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные
обстоятельства.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны
Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подп. 2.1.6 настоящего договора, в разумный
срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую
документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о
способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения
обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора
подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
2.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и
оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это
может привести к нарушению действующих норм.
При готовности объекта Подрядчик в ______-дневный срок должен известить об этом
Заказчика.
2.2. Обязанности Зказчика:
2.2.1. Заказчик обязан передать (обеспечить доступ) Подрядчику
_________________________________________________________________.
(указывается обрабатываемое имущество)
2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном
настоящим договором.
2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим договором.
2.2.4. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим
договором, иных лиц.
2.2.5. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором,
оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении Заказчиком этой
обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая
дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы,
либо увеличения указанной в договоре цены работы.
2.2.6. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие
действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в
договоре цены с учетом выполненной части работы.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться
от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение
недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать
возмещения убытков.
2.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от
договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик
также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах
разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за
выполненную работу.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в
следующие сроки :
- начало работ: "___"___________ _____ года;
- окончание работ: "___"___________ _____ года;
- общая продолжительность работ составляет ___________________.
3.2. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются планом-графиком работ.
4. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ
4.1. Стоимость работ составляет __________ руб. ____коп., итого с учетом налогов
__________ руб. ____ коп. (_____________). Стоимость работ включает компенсацию издержек
Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
Цена каждого вида работ устанавливается в Спецификации.
4.2. Оплата работы осуществляется в течение _____ после подписания акта приемки работ.
4.3. Стоимость работ, указанная в настоящем договоре и в Спецификации, является
приблизительной.
4.4. Оплата работ производится в соответствии со Спецификацией и планом-графиком.
Заказчик обязуется уплатить Подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи
результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный
срок, либо с согласия Заказчика досрочно.
Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в размере ______ от
общей стоимости работы.
4.5. В случае если после окончательной сдачи работы Заказчик не оплатит ее в течение
_____ дней, Подрядчик вправе реализовать объект с торгов. Из полученных средств Подрядчик
возмещает свои расходы, связанные с __________ объекта (оплату за работу и т.д.) в
соответствии со сметой, а также расходы, связанные с проведением торгов. Оставшуюся сумму
Подрядчик вправе вернуть Заказчику или перечислить на депозит нотариусу.
4.6. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые Заказчиком Подрядчику, производятся
по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке
и хранению этих материалов и изделий или передаются по акту без выставления счета на
оплату переданных материалов и конструкций с зачетом их стоимости в счет выполнения
Заказчиком своих обязательств по оплате работы Подрядчика.
4.7. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится на основании
акта сверки, подписанного сторонами не позднее _____ дней после полного завершения
строительства, в том числе после устранения выявленных дефектов, на основании акта
приемки объекта в эксплуатацию.
4.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе работы не учтенные в технической документации
работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения
сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом Заказчику. При неполучении от
Заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней Подрядчик обязан приостановить
соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.
Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости
в проведении дополнительных работ. Если Заказчик не согласится на превышение указанной в
настоящем договоре и в Спецификации стоимости работ, он вправе отказаться от настоящего
договора и обязан уплатить Подрядчику цену за выполненную часть работы.
4.9. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставляемых
Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было
предусмотреть при заключении договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения
установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения
договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ.
4.10.1. В случае досрочного расторжения договора по основаниям, предусмотренным
законом, иными правовыми актами и договором, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику
авансовый платеж в части, превышающей фактически выполненные по договору работы, в
течение _____ банковских дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми
актами либо соглашением сторон настоящий договор будет считаться расторгнутым.
4.10.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от
исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части
работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора
подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены,
выплаченной за выполненную работу
4.11. Заказчик имеет право уменьшить стоимость работ, если Подрядчиком будет
фактически меньше затрачено на выполнение работ по настоящему договору.
4.12. Экономия, полученная от применения Подрядчиком более совершенных технологий,
более дешевых материалов либо в результате сокращения сроков строительства без ущерба для
качества работ, распределяется между Подрядчиком и Заказчиком в следующих долях:
Подрядчику - ___%, Заказчику - ___%.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он
вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться
от исполнения договора.
Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.
5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из
сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся
лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ
6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким
нарушением убытки.
6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им
материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования,
обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные
последнему убытки.
6.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие
государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их
ненадлежащим качеством.
6.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность
предоставленных Заказчиком _____________________ (указывается обрабатываемое имущество),
материалов и оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении
Подрядчика в связи с выполнением настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за
свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику
убытки.
6.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего
договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими
использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
6.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
6.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
6.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с
отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо
устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с
возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик
вправе назначить срок для выполнения работы и обязан передать (обеспечить доступ)
Подрядчику _________________ (указывается обрабатываемое имущество).
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата
работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и
существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
причиненных убытков.
Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены
Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение ____________ с момента приемки
работ.
6.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает
Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые
отвечает Заказчик.
6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или
оборудования несет предоставившая их сторона.
6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до
ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.9. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере
____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую
договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы,
за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не
имеют возможности.
7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или
настоящим договором.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По письменному соглашению сторон.
8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в
случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.
8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
8.3. Когда Заказчик на основании пп. 2.3.2, 2.3.3 или п. 6.5
расторгает настоящий договор, Подрядчик обязан возвратить
предоставленные Заказчиком материалы, оборудование _______________
__________________________________________________________________
(указать обрабатываемое имущество)
либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось
невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования _____
_________________________________________________________.
8.4. В случае прекращения настоящего договора по основаниям иным, чем указанные в пп.
2.3.2, 2.3.3 или п. 6.5, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком,
Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией
Подрядчику произведенных затрат.
8.5. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении гарантийных сроков,
установленных в соответствии с п. _____ договора.
8.6. По завершении гарантийного срока для объекта стороны обязуются подписать
двусторонний протокол о прекращении действия договора и об отсутствии взаимных претензий.
8.7. В случае если одна из сторон возражает против досрочного расторжения договора,
расторжение договора осуществляется в судебном порядке с соблюдением правил о подсудности,
установленных п.п. ____ договора.
9. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ
9.1. Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования рисков и
ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении
___________ работ на объекте.
9.2. Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства заключения им договора
комплексного страхования рисков и ответственности при проведении ______________ работ
(копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, а
также доказательства вступления договора в силу. Затраты на страхование не должны
превышать ____% от стоимости работ в соответствии с п. 4.1 настоящего договора.
9.3. Затраты по страхованию входят в цену работы, предусмотренную п. 4.1 договора.
9.4. Страхование не освобождает Подрядчика, а в случаях, предусмотренных законом и
договором, Заказчика принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового
случая.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ
10.1. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору,
получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе
не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая
тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без
согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются
сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке
фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента
его подписания неотъемлемой частью договора.
11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами
по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу
несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие
нарушений Подрядчиком условий настоящего договора и технической документации. В указанных
случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если
она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны поровну.
11.3. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из
настоящего договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории
Российской Федерации на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 29 и 32 ГПК РФ иск
может быть предъявлен по выбору истца - по месту нахождения строительной площадки
(объекта строительства) либо по месту постоянного жительства Заказчика.
11.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации
(России).
11.5. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные
правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия
условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или
иной правовой акт.
12. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
12.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные
Подрядчиком по договору.
12.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом работы указанных в проектной
документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного
срока, предусмотренного законом и договором, и несет ответственность за отступление от
них.
12.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных
систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на _____ лет с даты подписания
сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта. В случае если в период действия
гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок
по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок
будет считаться продленным на соответствующий период.
12.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет
и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего
дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее ______ дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения
дефектов.
12.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов
Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы,
привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы
возмещаются Подрядчиком.
12.6. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора,
ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным
для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
соразмерного уменьшения установленной за работу цены; безвозмездного устранения
недостатков в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков.
12.7. Срок обнаружения ненадлежащего качества результата работы Заказчиком составляет
________ лет .
13. КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
13.1. Подрядчик обязан ежемесячно представлять Заказчику отчет о затраченных на
_____________ денежных средств с приложением копий платежных документов, договоров с
субподрядчиками, а также документов, подтверждающих стоимость строительных материалов,
конструкций и т.п., использованных при возведении объекта.
13.2. Подрядчик обязан представить отчет Заказчику об использовании предоставленных
Заказчиком материалов, конструкций и оборудования.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями обеих сторон.
14.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по
телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым)
адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
14.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
14.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. В случае перевода текста договора и
любого Приложения к нему на иностранный язык преимущественную силу будет иметь текст на
русском языке.
15. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
(для физического лица: паспорт серия _______ N _______, кем и
когда выдан ______________,
адрес места жительства, прописки (регистрации): _____________)
__________________________________________________________________
(для юридического лица:
юридический адрес ____________________________________________
банковские реквизиты ________________________________________)
адрес электронной почты: _____________ почтовый адрес: _______
__________________________________________________________________
телефонные номера для отправления сообщений факсимильной
связи: ___________________________________________________________
Подрядчик: ___________________________________________________
(полное наименование организации в соответствии
__________________________________________________________________
с учредительными документами)
юридический адрес ____________________________________________
банковские реквизиты _________________________________________
телефонные номера для отправления сообщений факсимильной
связи: ___________________________________________________________
___________________________________________.
адрес электронной почты: _______________ почтовый адрес: _____
__________________________________________________________________
ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
От Заказчика От Подрядчика
_________________________ _________________________
Ф.И.О.(подпись) Ф.И.О. (подпись)
М.П. М.П.
-------------------------------
- п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "..срок
является обязательным условием договора строительного подряда".
- Статья 724 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы:
1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить
требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно
выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.
2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования,
связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии,
что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи
результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями
делового оборота.
3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы,
обнаруженными в течение гарантийного срока.
4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух
лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока,
но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик
несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи
результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722)
начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был
быть принят заказчиком.
6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно
правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из
особенностей договора подряда.
|
