Образец (Примерный). Типовой контракт на подряд по строительству объекта (договор
подряда)
Приложение N. 5
к Распоряжению Мэра Москвы
от 29 января 1993 г. N. 40-РМ
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ НА ПОДРЯД
(договор подряда) *
по строительству _____________________________________________
(наименование объекта строительства
_____________________________________________________________
и его местонахождение)
г. _____________ "___"___________ 199_ г.
N. ______
_________________________________________________________________
(наименование организации - заказчика)
_____________________________________________________________________,
именуемый(ое) в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________
__________________________________________, действующего на основании
_________________________, с одной стороны, и ________________________
(Устава, положения) (наименование
_____________________________________________________________________,
строительно-монтажного треста, проектно-строительного
объединения, производственного строительно-монтажного
объединения или другого юридического /физического/ лица)
именуемый (ое) в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________
_________________________________________, действующего на основании
___________________________________________________, с другой стороны,
(устава, положения, доверенности и т.п.)
заключили настоящий контракт о следующем:
*) В дальнейшем именуется контракт.
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд
по строительству _____________________________________________________
(наименование объекта строительства и
_____________________________________________________________________.
его местонахождение)
Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и
средствами все работы по строительству объекта в соответствии с условиями контракта,
заданием Заказчика и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в ней
не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его
эксплуатации.
Подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый объект Заказчику
"под ключ" в срок до ______________________.
СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА
2.1. Стоимость настоящего контракта определяется договорной ценой
на строительство _____________________________________________________
(наименование объекта строительства)
и составляет ___________________________ рублей, в т. ч. строительно -
монтажных работ ________________________________ рублей.
В случае когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов работ
по согласованию сторон уточняется в процессе строительства, договорная цена по настоящему
контракту определяется с учетом указанных уточнений.
2.2. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из
этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные
дополнительным соглашением сторон к настоящему контракту, оплачиваются Подрядчиком за
свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
2.4. Увеличения стоимости и сроков строительства или одного из этих параметров,
вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, могут служить основанием для заключения
сторонами дополнительного соглашения об уточнении этих условий контракта.
СТАТЬЯ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик в счет предусмотренной в статье
2 стоимости обязуется:
3.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в
состоянии, обеспечивающем нормальную его эксплуатацию.
3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами
и строительными нормами и правилами.
3.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия,
строительную технику согласно приложениям NN. _______________, за исключением
оборудования, материалов и изделий, поставляемых Заказчиком, а также осуществлять их
приемку, разгрузку и складирование.
3.4. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все
временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по
настоящему контракту.
3.5. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере
их заключения с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика, а также
по согласованной программе о ходе строительства объекта.
3.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по
настоящему контракту привлеченными субподрядчиками за координацию их деятельности.
3.7. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых
мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли,
а также установить освещение.
3.8. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте
и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
3.9. Осуществить страхование строительных рисков.
3.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной
полосы.
3.11. Обеспечить охрану строящегося объекта материалов, оборудования, строительной
техники и другого имущества и сооружений на строительной площадке до завершения
строительства и приемки Заказчиком готового объекта.
3.12. Вывести в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного
строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику
строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, временные
сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.
3.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих
статьях настоящего контракта.
СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязуется:
4.1. Передать Подрядчику в __________-дневный срок со дня подписания настоящего
контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства объекта
и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно
приложению N. _____ к настоящему контракту.
Одновременно с этим Заказчик передает Подрядчику документы об отводе мест для
складирования лишнего грунта и строительного мусора и карьеров для добычи недостающего
грунта.
4.2. Передать Подрядчику в ___________-дневный срок с даты подписания настоящего
контракта проектно-сметную документацию в объеме, сроки и составе согласно приложению N.
______.
Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с
требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке.
Представление Заказчиком ненадлежаще оформленной или некомплектной документации
приравнивается к ее непредставлению. Подрядчик не несет ответственности за качество
рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При
выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику. Затраты, возникающие по
этой причине у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются
Заказчиком сверх стоимости, указанной в статье 2 настоящего контракта.
В случае когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения,
он обязан не позднее чем за 45 дней до начала производства работ по измененной
документации передать ее Подрядчику, возместить ему все затраты и убытки, понесенные в
связи с внесением изменений в рабочую документацию, и уточнить по согласованию с
Подрядчиком договорную цену, а при необходимости и сроки строительства, предусмотренные
контрактом.
4.3. Представить материалы и оборудование с документацией предприятий - изготовителей,
необходимые для его монтажа, которые не входят в объем поставок Подрядчика, по
номенклатуре, в количествах и в сроки, указанные в приложении N. _____ к настоящему
контракту.
4.4. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в
статьях 2 и 10 настоящего контракта.
4.5. Передать Подрядчику через ______________ месяцев со дня подписания настоящего
контракта перечень исполнительной документации, необходимой для приема объекта.
4.6. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций,
эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком (с его согласия)
получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением
указанных работ.
4.7. Обеспечить в согласованные с Подрядчиком сроки выполнение работ по прямым
договорам, заключенным Заказчиком непосредственно с монтажными или иными
специализированными организациями, предприятиями или объединениями, включая пуско-
наладочные организации.
4.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего контракта.
4.9. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим
контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то
Подрядчик имеет право на продление срока строительства на соответствующий период и на
освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию.
В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные
расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или
ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику
размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны
заключают соглашение о сроках и форме их размещения.
СТАТЬЯ 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Объект должен быть построен Подрядчиком и сдан Заказчику "под ключ" в срок,
указанный в статье 1 настоящего контракта. Указанная дата является исходной для
определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.
5.2. Работы по настоящему контракту Подрядчик должен начать производить и завершить в
соответствии с согласованным графиком производства работ (приложение N. ____).
5.3. Изменения графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования
Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость,
производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену
строительства.
5.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон
по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего контракта и приводящих к
дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки
строительства продляются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена строительства
в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.
СТАТЬЯ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
6.1. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке объекта
Заказчик в 3-дневный срок с момента передачи Подрядчику по акту строительной площадки
сообщает ему исходные точки, их координаты и уровень.
6.2. Подрядчик согласно графику производства работ создает геодезическую разбивочную
основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям
нормативных документов по строительству. Подрядчик несет ответственность за правильную и
надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням,
правильность положения уровней размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве
работ Подрядчик исправляет за свой счет.
По окончании строительства Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги
координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных
работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.
6.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной
площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
6.4. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и
принимает участие в комплексном его опробовании.
6.5. Оборудование, переданное Заказчиком Подрядчику по акту под монтаж, находится на
ответственном хранении Подрядчика до подписания акта рабочей комиссией о приемке его для
комплексного опробования.
Подрядчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования. В случае его утраты или
повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.
Предмонтажная ревизия оборудования осуществляется непосредственно Заказчиком либо
привлеченной им специализированной организацией за его счет.
Если оборудование находится на складах сверх нормативного срока хранения по вине
Подрядчика, то при соблюдении Заказчиком стандартов и технических условий хранения
предмонтажная ревизия и устранение дефектов этого оборудования, вызванные длительным его
хранением, осуществляются Заказчиком за счет средств Подрядчика.
6.6. В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при приемке его
для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания
Подрядчик обязан поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в
составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу -
изготовителю или поставщику оборудования являются обязанностью Заказчика.
Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в 20-дневный срок с момента составления
акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением сторон.
Выявленные дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с Подрядчиком,
устранить или заменить оборудование. По соглашению сторон эти работы за отдельную плату
могут выполнятся Подрядчиком.
6.7. Подрядчик письменно за 2 дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности
отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных
конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного
разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован
об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой
счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить
ее.
6.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то
Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный
срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении
Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных
работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
6.9. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход
производства работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение
во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он
не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то свое мнение он
излагает в журнале.
Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных
Заказчиком.
6.10. Заказчик вправе вносить любые изменения в объемы работ, которые, по его мнению,
необходимы, о чем он дает письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с
указанием:
- увеличить или уменьшить объем любой работы, включенной в контракт;
- исключить любую работу;
- изменить характер или качество или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения
строительства.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то
Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему контракту.
6.11. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени
совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический
надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия
используемых материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации.
Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в
любое время в течение всего периода строительства.
Подрядчик обеспечит представителя Заказчика помещением для работы.
СТАТЬЯ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений,
действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
Срок исполнения обязательств по настоящему контракту продляется соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более трех
месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят целесообразность продолжения строительства.
Если стороны в течение одного месяца не придут к согласованному решению, тогда каждая
из сторон вправе потребовать расторжения договора.
СТАТЬЯ 8. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ОБЪЕКТА
8.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения
сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с
установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
8.2. По объектам, предназначенным на продажу, приемка осуществляется комиссией,
создаваемой по поручению инвестора Заказчиком в составе своего представителя, автора
проекта или представителя проектной организации, представителей органа местной власти и
его специализированных служб, генподрядчика и основных субподрядчиков, архитектурно-
строительного контроля (надзора) и страхового общества. Акт приемки утверждается органом
местной власти.
8.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного
строительством объекта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном
Заказчиком согласно п. 4.5 настоящего контракта, с письменным подтверждением соответствия
переданной документации фактически выполненным работам.
8.4. Приемка объекта производится в течение ________ дней после получения Заказчиком
письменного извещения Подрядчика о его готовности.
8.5. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его
уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
Использование Заказчиком для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого
объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с
Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
8.6. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на
принятый завершенный строительством объект осуществляется Заказчиком. После приемки
объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.
СТАТЬЯ 9. ГАРАНТИИ ПО СДАННОМУ ОБЪЕКТУ
9.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем,
соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и
другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и
действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантированной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной
эксплуатации объекта.
9.2. Заказчик гарантирует:
- своевременное выполнение своих обязательств по настоящему контракту;
- качество оборудования, материалов и изделий поставки Заказчика. В случаях их
несоответствия указанным в п. 9.1 настоящего контракта требованиям Заказчик обеспечивает
их замену в сроки, согласованные с Подрядчиком.
9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных
систем, оборудования, материалов и работ устанавливается _____________ месяцев с даты
подписания сторонами акта приемки готового объекта.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие
нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в
согласованные сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование подряда и сроков их
устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня
получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения
дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта
со стороны третьих лиц.
9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов
Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, что
исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
СТАТЬЯ 10. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
10.1. Заказчик ежемесячно не позднее _________ числа оплачивает Подрядчику
____________ процентов стоимости выполненных за предыдущий период работ, а также
____________ процентов стоимости материалов, завезенных Подрядчиком на строительную
площадку, но не использованных в строительстве на конец этого периода. Оплаченная
стоимость этих материалов удерживается при оплате выполненных работ в следующем месяце.
10.2. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые Заказчиком Подрядчику, производятся
по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке
и хранению этих материалов и изделий.
При передаче Подрядчику материалов, изделий и оборудования Заказчик одновременно
передает ему часть предусмотренных сметами средств на заготовительно-складские расходы в
размере 30 процентов этих средств по материалам и изделиям и 20 процентов по оборудованию,
а в случае передачи оборудования в зоне монтажа - 15 процентов.
10.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся Заказчиком не
позднее 30 дней после полного завершения его строительства, включая устранение выявленных
дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном
порядке.
Расчет производится по договорной цене, установленной по объекту в статье 2 настоящего
контракта и уточненной в дополнительных соглашениях, с зачетом всех ранее произведенных
по нему платежей.
СТАТЬЯ 11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:
- за задержку передачи Подрядчику строительной площадки, документации, указанной в
пунктах 4.1, 4.2, 4.5 настоящего контракта, оборудования, материалов и изделий штраф в
размере ___________________ рублей за каждый день просрочки;
- за передачу для монтажа некомплектного оборудования - штраф в размере
______________________ рублей за каждый день задержки по этой причине его монтажа;
- за задержку начала приемки законченных строительством объектов свыше _______________
дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче - пени в размере 0,1
процента от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 3 процентов
договорной цены;
- за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы - пени в размере 0,
5 процента стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки;
- за необеспечение в согласованные с Подрядчиком сроки выполнения работ по прямым
договорам, заключенным Заказчиком со специализированными организациями, если это привело
к нарушению графика производства работ по объекту - неустойку в размере _________
_____________ рублей за каждый день просрочки.
11.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:
- за несвоевременное окончание строительства объекта по вине Подрядчика - пени в
размере 0,1 процента от договорной цены объекта за каждый день просрочки. При задержке
сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает помимо пеней неустойку в размере до 10
процентов договорной цены;
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему
имущества - штраф в сумме _______________ рублей за каждый день задержки;
- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ или сдачи площадей под монтаж
оборудования, осуществляемой специализированными организациями по прямым договорам с
Заказчиком - пени в размере 0,1 процента стоимости невыполненных работ за каждый день
просрочки. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи объекта взысканные с него
указанные пени подлежат возврату;
- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков,
предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом -
неустойку в размере ______________ __________ рублей за каждый день просрочки. При
несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить
дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 50 процентов
стоимости работ по устранению дефектов.
11.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по контракту виновная сторона
возмещает другой стороне непокрытые неустойками убытки включая упущенную выгоду.
11.4. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает
стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
СТАТЬЯ 12. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
12.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт в случаях:
- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на два месяца по причинам, не
зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно - монтажных
работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на два месяца;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требования по качеству работ;
- аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных
органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство
работ.
12.2. Подрядчик вправе расторгнуть контракт в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за
выполненные работы или задержку их более чем на три месяца;
- консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от
Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;
- уменьшения стоимости строительства более чем на 30 процентов в связи с внесенными
Заказчиком изменениями в проектную документацию.
СТАТЬЯ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Для заключения настоящего контракта Подрядчик обязан представить лицензию на
право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ.
13.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный
объект (отдельную часть), а также проектную документацию на его строительство или
отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
13.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине
Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу
по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.
13.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
13.5. Заказчик вправе передавать управление настоящим контрактом своему дочернему
обществу или филиалу с передачей ему своих прав и обязанностей, о чем Подрядчик
извещается в письменной форме. Подрядчик вправе передать своему дочернему обществу
(филиалу, структурной единице) свои права и обязанности по настоящему контракту с
извещением об этом Заказчика в письменной форме.
13.6. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормами
законодательства Российской Федерации.
13.7. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
13.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются
арбитражным судом в установленном порядке.
Юридические адреса, платежные реквизиты сторон
Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон
Заказчика _______________________________________________________
______________________________________________________________________
Подрядчика ______________________________________________________
______________________________________________________________________
Расчетные счета сторон
Заказчика _______________________________________________________
(местонахождение и номер счета)
______________________________________________________________________
Подрядчика ______________________________________________________
(местонахождение и номер счета)
______________________________________________________________________
Настоящий контракт составлен в трех экземплярах - по одному для каждой стороны и
финансирующего банка.
Печать Заказчик _____________________________
(подпись)
Печать Подрядчик ____________________________
(подпись)
----
|
