Главная arrow Типовые бланки arrow Договор подряда arrow Образец (Примерный). Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту зданий социальной сферы

Главное меню
Главная
Типовые бланки
Кодексы РФ
Вопросы и ответы
Права потребителей
Право собственности
Гражданство
Наследство
Законодательство о труде
Законодательство о жилье
Карта сайта
Юриспруденция


Воспользуйся поиском
Поиск
Кто на сайте?
Сейчас в библиотеке:
Посетителей - 13

Образец (Примерный). Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту зданий социальной сферы

Версия для печати Отправить на e-mail
11.04.2007 г.
Образец (Примерный). Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту зданий 
социальной сферы

Приложение N 13    к Положению
   о порядке организации, проведения и
   финансирования капитального
   и текущего ремонта объектов
   социальной сферы города Москвы
   
   (примерная форма)
   
   ДОГОВОР
   ПОДРЯДА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
   ЗДАНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
   
   г. Москва                                   "___" ________ 200_ г.
   
   Уполномоченный представитель Комитета (Управления, Департамента), именуемый в  дальнейшем "Заказчик", в лице __________________, действующего на основании Положения, с  одной стороны, и ремонтно-строительное предприятие _____________________________,  именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице начальника Предприятия _______________, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о  нижеследующем:    
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   
   1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт объекта  ___________________________________, находящегося по адресу:________________________, в  соответствии с проектно-сметной документацией ________________________, а также  утвержденными сметами и рабочими чертежами, являющимися неотъемлемой частью настоящего  договора.    1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному  ремонту здания, упомянутого в п. 1.1 настоящего договора, собственными и (или)  привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими  инструментами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и  проектной документацией.    1.3. Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся  неотъемлемой частью настоящего договора.    1.4. Для выполнения указанных пунктами настоящего договора работ Заказчик обязуется  передать Подрядчику в установленном порядке проектно-сметную документацию в течение 5  дней с момента подписания настоящего договора.    1.5. Все обусловленные настоящим договором работы должны быть закончены к "___"  _______ 200_ г. (при отсутствии письменного двустороннего дополнительного соглашения  о  переносе срока сдачи объекта капитального ремонта) и сданы  Заказчику по акту приемки  объекта в эксплуатацию после выполнения работ.    
   2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
   
   2.1. Стоимость работ по капитальному ремонту объекта определяется на основании  утвержденной сметы с учетом результатов конкурса (протокол от "___" ________ N ___) и  составляет _________ рублей (__________ руб. __ коп.) с учетом понижающего (тендерного)  коэффициента.    2.2. Указанная в п. 2.1 стоимость работ является твердой договорной и изменению не  подлежит, кроме случаев выявления необходимости выполнения не учтенных проектом  дополнительных объемов работ, согласованных с главным распорядителем средств (для  горзаказа).    2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные  дополнительным соглашением сторон (оформленным письменно), оплачиваются Подрядчиком за  свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.    2.4. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых работ по мере  поступления бюджетных средств (для горзаказа).    2.5. Взаиморасчеты за выполненные объемы работ осуществляются по акту формы N 2.
   2.6. Исключением в увеличении стоимости и сроков выполнения капитального ремонта или  одного из этих параметров могут быть форсмажорные обстоятельства.    2.7. Оплата производится за фактически выполненные и принятые объемы работ.
   
   3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   
   За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут  ответственность, предусмотренную законодательством.    
   Обязательства Заказчика
   
   3.1. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с  требованиями строительных норм и правил и при необходимости согласована с  Мосгосэкспертизой.    3.2. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и  другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик  сообщает об этом Заказчику.    3.3. В случае когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит  изменения, он обязан не позднее 45 дней до начала производства работ по измененной  документации передать ее Подрядчику. Изменения оформляются дополнительным соглашением.    
   Обязательства Подрядчика
   
   Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости,  предусмотренной статьей 2 настоящего Договора, обязуется:    3.4. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и  приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную  эксплуатацию объекта.    3.5. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами  и строительными нормами и правилами.    3.6. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия,  конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.    3.7. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все  временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по  настоящему договору.    3.8. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере  их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес  субподрядчика.    3.9. Нести всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по  настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.    3.10. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по  технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время  проведения работ, а также установить освещение.    3.11. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте  и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.    3.12. Осуществить страхование строительных рисков.
   3.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной  площадки.    3.14. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию  завершенного ремонтом объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему  строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы,  инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и  другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.    3.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих  статьях настоящего договора.    
   4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
   
   4.1. Работы по настоящему договору Подрядчик должен начать производить и завершить в  соответствии с согласованным графиком производства работ, являющимся неотъемлемым  приложением к настоящему договору.    4.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок,  указанный в пункте 1 настоящего договора. Указанная дата является исходной для  определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения капитального  ремонта.    
   5. ФОРСМАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
   
   5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений,  действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти  обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.    5.2. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно  времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также  последствия, вызванные этими обстоятельствами.    5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более  одного месяца, то Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры надо принять для  продолжения или прекращения капитального ремонта.    
   6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
   
   6.1. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных  ответственных конструкций и скрытых работ.    Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных  конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.    Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного  разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.    Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован  об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой  счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить  ее.    6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то  Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать  эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой  обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь  другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.    6.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход  производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ,  имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.    Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он  не удовлетворен ходом работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.    Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков,  указанных Заказчиком.    6.4. Заказчик назначает своего представителя на объекте капитального ремонта, который  от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ,  технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку  соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и  проектной документации.    
   7. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
   
   7.1. Приемка объекта после завершения капитального ремонта осуществляется после  выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в  соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.    7.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта после  капитального ремонта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном  Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически  выполненным работам.    7.3. Приемка объекта производится в течение пяти дней после даты получения Заказчиком  письменного извещения Подрядчика о его готовности.    
   8. ГАРАНТИИ
   
   8.1. Подрядчик гарантирует:
   - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем,  соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям,  обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими  документами, удостоверяющими их качество;    - качество выполненных всех работ в соответствии с проектной документацией и  действующими нормами и техническими условиями;    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в  период гарантийной эксплуатации объекта;    - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной  эксплуатации объекта.    8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных  систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 2 года (если другого срока не  установлено в оферте) с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после  капитального ремонта.    Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие  нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с  Заказчиком сроки.    Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их  устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не менее чем за  5 дней со дня получения извещения Заказчика.    Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения  дефектов.    Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта  со стороны третьих лиц.    При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и  недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу,  которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер,  что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.    
   9. АРБИТРАЖ
   
   Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий  исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем  переговоров стороны обращаются в арбитражный суд в порядке, установленным  законодательством РФ.    
   10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   
   При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику пени в  размере 0,05% сметной стоимости ремонтно-строительных работ за каждый день просрочки, но  не более одного месяца.    При неисполнении устранения дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить  дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 100% стоимости  работ по устранению дефектов плюс штраф за неисполнение.    
   11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
   
   Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
   - систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего за собой  увеличение сроков окончания капитального ремонта более чем на 2 недели;    - систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
   - аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных  органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство  работ.    
   12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
   
   12.1. Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить лицензию на  право осуществления строительной деятельности и производства ремонтно-строительных работ,  которая является неотъемлемой частью настоящего договора.    12.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не  предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена  сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.    12.3. При выполнении настоящего договора руководствуются нормами федерального  законодательства и законодательства города Москвы.    12.4. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
   Во время капитального ремонта коммунальные услуги _____% оплачивает Подрядчик по  фактически выставленным счетам бухгалтерии Заказчика.    Подрядчик обязуется представить акт замера сопротивления изоляции, произведенного  специализированной организацией по завершении электромонтажных работ (указанный акт  является неотъемлемой частью к акту приемки объекта в эксплуатацию).    Настоящий договор составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).
   Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
   Срок окончания настоящего договора - __________ 200_ г.
   
   13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   
      Заказчик                               Подрядчик
   
      г. Москва                             г. Москва
      тел. __________                       тел. ______________
      ИНН ___________                       ИНН _______________
      р/с ___________                       р/с _______________
      к/с ___________                       к/с _______________
      БИК ___________                       БИК _______________
      код по ОКОНХ                          код по ОКОНХ
      код по ОКПО                           код по ОКПО
   
      Начальник Управления                  Руководитель ремонтно-
      (руководитель Департамента,           строительного предприятия
      председатель Комитета)
      ___________________________           _________________________
      ___________________________           _________________________
 
< Пред.   След. >